Zurück Vor

Detailergebnis zu DOK-Nr. 30464

Vertragsstrafenvereinbarung und Änderung der Ausführungsfrist (OLG Düsseldorf v. 19.1.1982 - 23 U 163/81)

Autoren
Sachgebiete 4.3 Vertrags- und Verdingungswesen

Baurecht 13 (1982) Nr. 6, S. 582-586

Kommt es während der Bauausführung aus verschiedenen Gründen mehrfach zu Änderungen der Ausführungsfrist, so sind die Verlängerungen nach § 6 Nr. 4 VOB/B zu berechnen. Die Änderungen können auch dazu führen, daß der Zeitplan derart durcheinander gerät, daß die Vereinbarung der Vertragsstrafe fortfällt. Der Vorbehalt der Vertragsstrafe (§ 11 Nr. 4 VOB/B) muß bei der förmlichen Abnahme oder innerhalb der Frist zur fiktiven Abnahme gegenüber dem Auftragnehmer erklärt werden. Nicht genügt die Vorbehaltserklärung in einem Abnahmeprotokoll, das etwa 4 Wochen nach der tatsächlichen Abnahme erstellt und danach erst an den Auftragnehmer abgesandt worden ist.